ЗАКАЗЧИК :_______________________________________________________________________________
ИСПОЛНИТЕЛЬ : __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
В лице ________________________________, действующего на основании Устава.
1.ПРЕДМЕТ И ЦЕНА ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить в соответствии с листом замера и условиями настоящего договора, комплект материалов для натяжных потолков_____________________________________________________.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется смонтировать в помещениях Заказчика по адресу: г. _________, ____________________________________________, дом_____, корп.______ кв.______
натяжные потолки ___________________________________________________________________.
1.3. Цена по поставке и монтажу потолков, в соответствии с листом замера, составляет:
Рублей(_________________________________________________________________)
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
Начать монтаж в помещениях Заказчика
натяжных потолков ___________________________________
в сроки с « »__________________201______г. по « »________________ 201 ___г.
Совместно с Заказчиком оформить и подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.
2.2. Заказчик обязан:
Произвести оплату стоимости материалов и работ согласно с настоящим договором и заказ-нарядом (лист замера).
Подготовить помещение для производства работ, убрать мешающие работе предметы, в случае необходимости и во избежание порчи укрыть мебель, принять по рекомендации Исполнителя другие меры, устраняющие помехи при выполнении работ (несоблюдение условий, перечисленных выше, может повлиять на сроки и качество выполняемых работ).
Подписать акт приёмки-сдачи материалов и работ.
3.РАСЧЁТЫ СТОРОН
3.1. Заказчик производит предоплату в размере % от стоимости заказа, что составляет:
Рублей (________________________________________________________)при подписании договора.
3.2. Заказчик производит доплату оставшихся % от стоимости заказа, что составляет:
Рублей (_______________________________________________________________________________)
при получении заказанных потолков и начале работ по их монтажу.
3.3. При безналичном расчёте предоплата производится в размере 100%, так же вводится дополнительный коэффициент в размере 5% от суммы договора.
4.ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель гарантирует качество материалов в течении 10 лет со дня установки натяжных потолков при условии правильной эксплуатации изделия и 2 года - на установочные работы. Наличие щели между стеной и декоративной накладкой не являются дефектом потолка.
4.2. При неправильной эксплуатации потолков и в случае появления дефектов по вине Заказчика Исполнитель ответственности не несёт.
4.3. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.2.1) без согласования с Заказчиком , Исполнитель обязуется выплатить Заказчику штраф - 0,1% в день от стоимости поставляемых материалов, но не более 10% от общей стоимости работ.
4.4. При нарушении сроков выполнения настоящего договора (см.п.3.2) Заказчик обязуется выплатить Исполнителю 0,1% в день от суммы поставляемых материалов и работ.
4.5. Все дополнительные работы, выполненные при монтаже потолков, и не вошедшие в смету, должны быть внесены в Заказ-Наряд, завизированы Заказчиком и представителем Исполнителя (в частности- технологом бригады установщиков ) и оплачены. В случае не выполнения данного пункта потолки и работы, выполненные по их установке, снимаются с гарантийного обслуживания.
5.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу после получения Исполнителем авансового платежа (или поступления средств на расчётный счёт Исполнителя , в случае безналичных расчётов) и действует до момента оформления акта приёмки-передачи материалов и работ.
5.2. Все споры, возникающие из настоящего договора и не урегулированные соглашением сторон, рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
5.4. Все дополнения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть, если они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
6.ФОРС-МАЖОР
6.1. Несмотря ни на какие пункты договора, противоречащие нижесказанному, в случае, когда продукция, отправленная Производителем, задержалась в пути, была повреждена, уничтожена или потеряна и когда эта задержка, повреждение или потеря была вызвана действиями непреодолимой силы или любой неизбежной причиной вне контроля Исполнителя, Исполнитель не несёт ответственности за задержку поставки материалов и, соответственно, начала или продолжения монтажных работ.
7.ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ НАТЯЖНЫХ ПОТОЛКОВ
7.1. Не касаться потолка колющими или режущими предметами.
7.2. Не ремонтировать потолок собственными силами. При обнаружении дефектов вызвать специалистов фирмы-установщика.
7.3. При чистке протирать потолок влажной тряпкой.
7.4. При замене ламп в светильниках, встроенных в потолок, мощность ламп не должна превышать 35 ватт и расстояние от открытых ламп до потолка должно быть (для люстр) не менее 40 см.
7.5. Для демонтажа потолков необходимо вызвать представителей фирмы-установщика.
8.ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
8.1. Заказчик обязан указать Исполнителю месторасположение скрытой проводки (электрической, телефонной и т.д.) в противном случае Исполнитель за их повреждение ответственности не несёт.
8.2. Помещение, в котором монтируются потолки, должно быть подготовлено до начала проведения монтажных работ, в соответствии с требованиями, перечисленными в ПРИЛОЖЕНИИ №1.
9.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДОГОВОР № __________
на установку натяжных потолков
г.Котельники «____»__________2015г.
ООО «ПрофСервис+» именуемая в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Зубченко Алексей Вячеславович действующего на основании Устава, с одной стороны и _________________________________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя подряд по установке натяжных потолков в помещении по адресу: _________________________________________________________________________________________________ (далее в договоре Помещение).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами работу в соответствии с условиями договора и рабочими чертежами, оформленными в виде Приложений к настоящему договору и которые являются его неотъемлемой частью.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Стоимость выполняемых Подрядчиком по настоящему договору работ определяется протоколом согласования договорной цены на выполнение работ по монтажу натяжного потолка (Приложение 3) , и составляет________________________________________________________________________________________
Сумма авансового платежа (не менее 50%) составляет __________________________________________________
2.2. Стоимость работ определяется сторонами при заключении настоящего договора в соответствии с Прайс-листом Подрядчика, действующего на момент подписания договора. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков исполнения работ или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме. Минимальная стоимость договора – 7 000 рублей.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему договору Подрядчик обязуется:
3.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
3.2. Производить работы в полном соответствии с рабочими чертежами и графиком.
3.3. Поставить необходимые материалы, оборудование, комплектующие изделия.
3.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарно-гигиенических норм и мер противопожарной безопасности.
3.5. Вывезти в 3-дневный срок со дня подписания акта приемки выполненных работ, за пределы территории Заказчика, принадлежащие Подрядчику строительные машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, материалы, изделия, конструкции и другое имущество.
3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
3.7. Стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1. Передать Подрядчику помещение для выполнения работ, с указанием схемы коммуникаций. Представителем Заказчика считается физическое лицо, которое непосредственно передает помещение бригаде монтажников Подрядчика для проведения работ на данном объекте.
4.2. Обеспечить надлежащую охрану материалов, оборудования, инструментов и другого имущества Подрядчика от начала работ до их вывоза после подписания акта приемки, в том числе сохранность установленных фрагментов натяжных потолков.
4.3. В случае отсутствия претензий к качеству установленного натяжного потолка принять работы и подписать акт приема-сдачи выполненных работ непосредственно по окончании монтажа.
4.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора, а также все технические требования (приложение №1 к договору). В случае полного или частичного неисполнения обязательств Заказчиком, Подрядчик не несет ответственности за несоблюдение сроков установки натяжного потолка.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Дата монтажа __________________________________. В связи с непрерывным производством работ по установке натяжных потолков возможно смещение даты монтажа, о чем Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика заранее.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
6.1. При подписании настоящего договора Заказчик вносит сумму в размере не менее 50% стоимости по договору. После окончания работ и подписания акта сдачи-приёмки Заказчик вносит оставшуюся сумму.
7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И ИХ ПРИЕМКА
7.1. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте по своим планам и графикам, увязанным со сроками настоящего договора.
7.2. Приемка работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором.
7.3. Приемка объекта производится в день окончания работ. В случае неисполнения данного условия по вине Заказчика стоимость дополнительного выезда бригады для подписания акта приема-сдачи выполненных работ определяется соглашением сторон, но не менее 500 руб. за каждый выезд.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9. ГАРАНТИИ
9.1. Подрядчик гарантирует:
Качественное выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные настоящим договором;
Надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем;
Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта.
9.2. Подрядчик устанавливает также следующие гарантии:
На соединительные швы полотен потолка и приварку гарпуна к полотну - 10 лет;
На монтаж потолка и комплектующие монтажа - 3 года с момента подписания сторонами акта о приемке работ, за исключением случаев преднамеренного или непреднамеренного повреждения потолка Заказчиком или третьими лицами.
На лампы в установленных Подрядчиком светильниках – 30 дней;
9.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения Заказчика. После составления акта Подрядчик вправе демонтировать потолок и направить его на экспертизу изготовителю. Замена потолка может быть произведена на основании результатов экспертизы в течение 5 дней с момента получения результатов экспертизы. При замене полотна натяжного потолка Подрядчик не несет ответственность за сохранность установленных отделочных материалов (обои, потолочный плинтус, линолеум, паркет, ламинат, гипсокартон и т.д.)
10. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За нарушение Заказчиком договорных обязательств он уплачивает Подрядчику:
За задержку передачи Подрядчику помещения – штраф в размере 1 % от суммы договора за каждый день просрочки;
За задержку начала приемки законченных строительных объектов - свыше 3 дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче - пеню в размере 1 % от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10 % договорной цены;
За порчу либо утрату материалов, оборудования, инструментов и иного имущества Подрядчика по вине Заказчика возмещает материальный ущерб в полном объеме.
За простой бригады монтажников Заказчик уплачивает Подрядчику 250 руб. за каждый час простоя.
За изменение даты проведения работ Заказчиком, после подписания договора, Заказчик уплачивает 1200 рублей за каждую смену даты.
10.2. При нарушении Подрядчиком договорных обязательств он уплачивает Заказчику:
За несвоевременное окончание строительства объекта по вине Подрядчика – пеню в размере 3% от договорной цены объекта за каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены;
За задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом – неустойку в размере 1% за каждый день просрочки, но не более 5% договорной цены.
10.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Заказчик вправе потребовать расторжения договора у подрядчика в следующих случаях:
Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 5 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
Задержки Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 10 дней.
11.2. Подрядчик вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:
Приостановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 20 дней;
Уменьшение стоимости работ более чем на 1/3, в связи с внесенными Заказчиком изменениями в проектную документацию;
11. 3. Сторона, решившая расторгнуть договор согласно положениям настоящей статьи, направляет за 5 дней письменное уведомление о намерении другой. Договор подряда расторгается в установленном порядке. В случае, когда расторжение договора происходит по вине Заказчика с нарушением срока уведомления, Подрядчик удерживает с Заказчика стоимость изготовленного по размерам Заказчика полотна натяжного потолка и компенсацию в размере 2000 рублей.
11.4. При расторжении договора виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду, но не более 10% от договорной цены.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
12.1. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.
12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу, в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика компенсируется виновной стороной. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
12.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, применяются нормы законодательства Российской Федерации.
12.5. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
12.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются судом в установленном порядке.
12.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ
Подрядчик: Заказчик:
ООО "ПрофСервис+" ____________________________________
МО г.Котельники мкр.Ковровый д. 37 (Ф.И.О.)
ИНН/КПП 5027167662/502701001 Город:______________________________
ОГРЮЛ 1105027013156 Улица:______________________________
р/с 40702810800240014203 Дом:________________________________
в ф-ле №13 «Подмосковье» АКБ «МОСОБЛАБАНК» ОАО Квартира:___________________________
к/с 30101810200000000055 Этаж:_______________________________
БИК 044651055 тел:_________________________________
От Подрядчика:___________________________ От Заказчика:___________________________
№_____________п
ООО «Потолок-Монтаж» (далее - Исполнитель) в лице директора _______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________ (далее - Заказчик) с другой стороны заключили данный Договор о нижеследующем.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель выполняет работы по монтажу натяжных потолков (далее - работы).
1.2. В работе используются материалы Исполнителя.
1.3. Сроки выполнения работ, объем и их стоимость, которые составляют предмет данного договора, определяются в Дополнительном соглашении к договору.
2.1. Исполнитель обязан выполнить, а Заказчик принять работы согласно с Дополнительным соглашением к данному договору.
2.2. Заказчик обязан своевременно оплатить работу Исполнителя согласно с условиями договора и Дополнительного соглашения к нему.
2.3. Заказчик обязан в течение 3 (трех) дней с момента завершения работ по монтажу натяжных потолков подписать «Акт о приеме-сдаче выполненных работ» или представить Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме, иначе «Акт о приеме-сдаче выполненных работ» считается подписанным, а работы - выполненными.
2.4. Исполнитель обязан в случае возникновения обстоятельств, которые замедляют ход работ либо делают дальнейшее их продолжение невозможным, включая несоответствие помещения техническим требованиям к помещениям для установки натяжных потолков, немедленно уведомить об этом Заказчика.
2.5. Заказчик обязан в случае возникновения обстоятельств, которые замедляют ход работ либо делают дальнейшее их продолжение невозможным, немедленно устранить данные обстоятельства. Иначе срок выполнения работ продляется на время задержки, которая вызвана данными обстоятельствами.
2.6. Исполнитель обязан в течение гарантийного срока безвозмездно устранять дефекты и недостатки в работе, которые возникли по вине Исполнителя, в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания «Акта о выявленных недостатках».
2.7. Исполнитель обязан в течение гарантийного срока по заявке, поступившей от Заказчика, провести осмотр выполненных работ с целью выявления дефектов и недостатков, и составить на основании данного осмотра «Акт о выявленных недостатках».
2.8. Исполнитель по соглашению с Заказчиком имеет право сдать работы раньше оговоренного срока.
3.1. Расчет за установку натяжных потолков производится двумя частями: предоплата в размере 10-20% от стоимости работ и окончательный расчет.
3.2. Предоплата производится в течение 3 (трех) дней с момента подписания Дополнительного соглашения к данному договору.
3.3. Окончательный расчет производится не позднее 3 (трех) дней с момента подписания «Акта о приеме-сдаче выполненных работ».
3.4. Порядок расчетов может быть изменен. Изменения вносятся в Дополнительное соглашение к данному договору.
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное либо частичное неисполнение своих обязательств по данному договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, пожара, землетрясения, а также постановлений правительства Российской Федерации и местных органов власти, если данные обстоятельства непосредственным образом оказали влияние на исполнение данного договора. В этом случае срок исполнения обязательств по договору переносится соразмерно со временем, в течение которого действовали данные обстоятельства. В случае их продолжения более 3 месяцев, каждая сторона договора имеет право аннулировать его. При этом ни одна из сторон не имеет права на возмещение убытков.
5.1. Договор вступает в силу сразу после его подписания обеими сторонами. Договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств по данному договору.
6.1. Все разногласия и споры, возникшие по данному договору, решаются путем ведения переговоров между сторонами.
6.2. В том случае, если разногласия и споры не могут быть урегулированы путем ведения переговоров между сторонами, они в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации подлежат разрешению в судебном порядке.
7.1. Договор может быть изменен, признан недействительным или расторгнут по основаниям, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации либо по согласованию сторон. Любые изменения и дополнения к данному договору действительны только в том случае, если они зафиксированы в письменной форме.
8.1. Исполнитель предупреждает Заказчика о том, что периметр и форма помещения после выполненных замеров должны оставаться неизмененными и совпадать с чертежами, указанными в договоре. В случае расхождения фактических размеров помещения на момент установки c теми размерами, которые указаны в чертеже потолка, который подписан в момент заключения договора, Заказчик оплачивает доработку (при технической возможности доработки) или полную замену полотна.
8.2. Заказчик обязан надлежащим образом подготовить помещение для монтажа натяжных потолков: все строительные работы должны быть завершены, мусор тщательно убран, должен быть обеспечен доступ рабочих к местам установки закладных и по периметру помещения. Должны быть проведены кабельные линии к местам монтажа, которые обеспечивают гарантированное отключение и включение напряжения.
8.3. Штатные монтажники Исполнителя на выполняют электромонтажные работы. В число их обязанностей не входит подключение люстр и светильников.
8.4. Необходимо, чтобы помещения были отапливаемыми как в момент монтажа, так и в процессе их эксплуатации. Стены в местах крепления профиля должны быть неповрежденными, прочными, гладкими (без шероховатостей и углублений).Если в процессе установки обнаруживается, что стена является непригодной для закрепления профиля в результате наличия скрытых дефектов, Заказчик осуществляет ее ремонт своими силами либо оплачивает изготовление и установку конструкций для иного способа крепления профиля. В том случае, если продолжение работ невозможно, повторный выезд специалистов на объект Заказчиком оплачивает дополнительно в том размере, который согласован с Исполнителем.
8.5. Керамическая плитка, гипсокартон и прочие отделочные и конструктивные материалы должны быть надежно закреплены и выдерживать оттягивающую нагрузку минимум в 1000 Н/м.п. В том случае, если конструкции для крепления усложненных потолков изготовлены Заказчиком, их чертежи в обязательном порядке должны быть согласованы с представителем Исполнителя.
8.6. До начала установки натяжного потолка Заказчик обязан согласовать с менеджером Исполнителя тип светильников. В том случае, если Заказчик не представит Исполнителю образец светильника в указанный срок, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие светильников техническим требованиям монтажа светильников в натяжные потолки, и за те последствия, которые будут вызваны данным несоответствием. Мощность устанавливаемых встроенных потолочных светильников не должна быть выше 35 W.
8.7. Минимальное расстояние между лампами накаливания и полотном натяжного потолка - 15 см. с учетом провиса потолка. Люстры и светильники, которые примыкают к пленке потолка, должны оснащаться исключительно энергосберегающими лампами, которые в процессе эксплуатации не должны нагреваться до температуры более 50 0С.
8.8. На площадях более 25 м. кв. и на потолках сложной формы могут быть небольшие деформации сварных швов (отклонение от прямой линии на расстояние от 1 до 2 см). В связи с особенностями физической структуры пленки ПВХ, из которой сваривается потолок, на полотне допустимы текстурные изменения, не превышающие 5% от общей площади потолка
8.9. В связи с конструктивными особенностями натяжной потолок имеет провис, зависящий от формы, текстуры и площади полотна. Он должен составлять не более 150 мм.
8.10. Допустимы колебательные движения натяжного потолка в вертикальной плоскости под воздействием перепада давления между пространствами, которые разделены натяжным потолком и являются следствием недостаточной герметичности пространства, которое расположено над натяжным потолком, а также воздушных потоков. Возможная амплитуда колебания потолка зависит от его формы, текстуры и площади и не должна быть более 200 мм. В целях избежания колебательных движений натяжного потолка.Заказчику рекомендуется устранить имеющиеся в базовом потолке и прилегающих к нему конструкциях и стенах щели до начала монтажных работ. За повреждение натяжных потолков в связи с вертикальным колебанием Исполнитель ответственности не несет.
8.11. В зависимости от ширины выбранной для потолка фактуры Исполнитель предупреждает Заказчика о наличии сварных швов, обусловленных технологией изготовления натяжного потолка, которые располагаются на расстоянии минимум 140 см друг от друга
8.12. Транспортировка натяжного потолка осуществляется в свернутом либо сложенном виде, в связи с чем после проведения монтажа допустимо наличие продолговатых углублений в местах сгиба, которые самопроизвольно выравниваются в течение 30-40 дней и не считаются дефектом полотна.
8.13. В связи с длительным хранением пленки в свернутом виде на ней допустимо образование складок, которые на установленном потолке не устраняются.Исполнитель не несет ответственности за возникновение дефектов потолка, которые образовались в связи с хранением полотна более 15 дней из-за того, что по вине Заказчика его установка была невозможна.
9.1. Гарантийный срок на полотно - 10 (десять) лет с момента подписания «Акта приема-сдачи выполненных работ».
9.2. Гарантийный срок на работы по монтажу натяжного потолка - 3 (три) года с момента подписания «Акта приема-сдачи выполненных работ».
9.3. В том случае, если договор будет расторгнут по вине Заказчика, деньги, уже внесенные Заказчиком, переходят Исполнителю в счет оплаты неликвидного товара, закупленного для Заказчика.
9.4. В том случае, если любая из статей данного договора либо ее часть окажется недействительной в связи с каким-либо законом, она будет считаться отсутствующей в данном договоре. Все остальные статьи останутся в силе.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, которые имеют равную юридическую силу.
ДОГОВОР №______
г Тольятти _______________________20. г.
Именуемый (ая) в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ИП Духанин В.Н. свидетельство №006058455 выдано МФНС №19 09.06.2014 г., именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется произвести установку натяжных потолков у Заказчика в помещении __________________________________________________________________________ согласно рабочим чертежам. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненную Исполнителем работу, указанную в п.1.1. настоящего договора.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязан:
Не позднее 14 банковских дней с момента поступления предоплаты, согласно п.4.2. настоящего договора, установить потолок и предоставить Заказчику акт сдачи- приемки работ. Исполнитель оставляет за собой право досрочной установки потолка.
Уведомить Заказчика о дне приемки выполненных работ любым оговоренным способом (посредством телефона, факса, почтового уведомления и т.д.).
Своими силами произвести поставку и разгрузку материалов (натяжных потолков) и комплектующих, указанных в подписанной рабочей документации (смете), а также специального инструмента и оборудования, необходимого для установки потолков.
Передать Заказчику информацию по эксплуатации и использованию натяжных потолков.
Предоставить Заказчику гарантийное обслуживание на материалы 10 лет и на работы 3 года, в соответствии с которым Исполнитель несет ответственность. В случае выявления Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков в выполненных монтажных работах Исполнитель обязуется устранить эти недостатки в течение 10 банковских дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
Предупредить Заказчика о том, что в зависимости от ширины каждой фактуры, потолок будет иметь сварные швы, предусмотренные технологией изготовления натяжных потолков.
Заказчик обязан:
2.2.1. Утвердить с Исполнителем бланк заказа натяжного потолка с указанием выбранной фактуры, цвета и направления швов, размеров, конструктивных особенностей монтажа потолка и других элементов (освещение, электрическая проводка, элементы декора и.п.т) и оплатить на условиях настоящего договора материалы и работы, выполняемые Заказчиком, согласно смете. Рабочий чертеж является документом, подтверждающим согласование Заказчиком всех особенностей монтажа.
2.2.2. Предоставить Исполнителю помещение, соответствующее техническим требованиям, изложенным в Приложении № 1 к настоящему договору, не менее чем за один день до момента начала производства монтажных работ.
2.2.3. Не позднее 5 банковских дней до начала работ предоставить Исполнителю образцы дополнительных элементов, встраиваемых в натяжной потолок, с целью согласования технических возможностей их установки.
2.2.4. Подписать акт сдачи-приемки выполненных работ лично или через доверенное лицо, уполномоченное письменной доверенностью, в день окончания работ, либо составить мотивированный отказ от приемки (претензию) в письменной форме и не позднее 3 банковских дней после окончания работ передать его Исполнителю.
2.2.5. Обеспечить сохранность элементов потолка и инструментов Исполнителя при выполнении работ в помещении Заказчика. В случае порчи или утраты указанных материальных ценностей по вине Заказчика, он возмещает Исполнителю убытки, и в этом случае Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков установки потолков.
2.2.6. Выплатить стоимость выполненных работ Исполнителю на условиях настоящего договора.
Если по соображениям качества или другим обоснованным претензиям Заказчика не происходит подписания акта приемки, то составляется двусторонний акт о выполненных работах, в котором излагаются необходимые доработки и сроки их выполнения.
Если в процессе выполнения работ Заказчик решает, что по каким-либо причинам дальше проводить работы нецелесообразно, то работы приостанавливаются. В этом случае стороны обязаны в течение 3 банковских дней рассмотреть вопрос о дальнейших действиях. При полном прекращении работ расчеты производятся исходя из фактически выполненных Исполнителем работ.
ЦЕНА ДОГОВОРА
Общая сумма договора составляет ______________руб. (__________________________________________________рублей) Стоимость работ и материалов по настоящему Договору определяется сметами, составленнымиИсполнителем и утвержденными Заказчиком. В случае изменения размеров помещения, количества материалов или объемов работ, составляются дополнительные сметы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора.
Сметы и акты сдачи-приемки работ оформляются в письменном виде в 2-х экземплярах, являются неотъемлемой частью настоящего договора и имеют одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Заказчик вносит предоплату в размере ___ % от суммы настоящего договора, которая составляет ____________ руб.
4.2. Оставшуюся сумму ________________ руб. Заказчик оплачивает в день монтажа.
4.3. В случае оформления рассрочки на ___________________ руб. Заказчик производит платежи согласно графику погашения долга по поручению-обязательству в срок до « ___ « _____________ 20____ г.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Дополнительные, не установленные законодательством санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:
5.2.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, установленных п.2.1.1. настоящего договора, он уплачивает Заказчику штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости договора.
5.2.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п.4. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,5% от неоплаченной суммы договора за каждый день просрочки платежа.
5.2.3. В случае состоявшегося согласованного выезда бригады к Заказчику и невозможности проведения работ по вине Заказчика, составляется акт, на основании которого Заказчик компенсирует Исполнителю затраты на выезд и простой бригады, но не менее 1000 руб. за каждый день простоя бригады.
5.3. Начисление и оплата штрафов, установленных пп.5.2.1.-5.2.3 настоящего договора, производится на основании признанной письменной претензии соответствующей стороны.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В случае не предоставления Заказчиком помещения, соответствующего техническим требованиям, согласно Приложения № 1 и дополнительных элементов, согласно п. 2.2.2 и п. 2.2.3 настоящего договора в течение 7 банковских дней после сообщения Исполнителя о своей готовности к проведению работ, работы осуществляются в срок, устанавливаемый Исполнителем.
Несостоявшаяся приемка выполненных работ согласно п. 2.2.4 по вине Заказчика, служит основанием для переноса сдачи-приемки работ на дату, определенную Исполнителем, но не более чем на 3 банковских дня после окончания работ. При этом риск случайной гибели исполненного переходит от Исполнителя к Заказчику с момента окончания работ.
Если Заказчик в течение первых 3 (трех) банковских дней после предъявления ему Исполнителем выполненных и законченных им работ не подпишет акт сдачи-приемки работ или не предоставит Исполнителю письменный обоснованный отказ в приёмке работ, то Исполнитель подписывает вышеназванный акт в одностороннем порядке, работы считаются принятыми.
Исполнитель несет ответственность за проведенные им замеры помещения и правильность оформления рабочих чертежей.
В случае изменения размеров помещения Заказчика после проведения Исполнителем замеров помещения и утверждения Заказчиком сметной документации и рабочих чертежей, Исполнитель не несет ответственности за несоответствие выкроенного потолка реальным размерам помещения.
Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, оплатив Исполнителю часть установленной договором стоимости, пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик в полном объеме оплачивает Исполнителю стоимость материалов, приобретенных последним для исполнения настоящего договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на натяжные потолки 10 лет, с момента заключения договора.
Исполнитель предоставляет гарантию на монтажные работы 3 года, с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения сторонами всех своих обязательств по договору.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в письменном виде.
7.4. Споры по настоящему договору стороны будут решать путем переговоров. В случае невозможности урегулирования сторонами споров их решение передается в Арбитражный суд.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
|
ИСПОЛНИТЕЛЬ |
ЗАКАЗЧИК |
|
ИП Духанин Владимир Николаевич |
ФИО |
|
АДРЕС |
|
|
ИНН:632301528442 |
Паспорт |
|
ОГРН:314632416000024 |
|
|
ТЕЛЕФОН: 71-23-53 ; 8 962 611 23 53 ;8 917 127 9753 |
ТЕЛЕФОН |
__________________(Духанин В.Н.) ___________________________(____________________)
Любые деловые или коммерческие отношения должны быть подтверждены документально. Даже если вы нанимаете человека просто снести стену в доме, желательно составить договор и указать в нем все важные для обеих сторон моменты — кто и за что несет ответственность.
А уж если речь идет о такой достаточно серьезной услуге, как монтаж натяжного потолка, необходимо забыть о своей нелюбви к бюрократии. Договор станет залогом вашего спокойствия и исполнения обязательств, взятых на себя фирмой .
Спрос на натяжные потолки сегодня очень велик. Этим и пользуются недобросовестные исполнители, часто предлагая своим клиентам некачественный товар, а иногда и явную подделку, не отвечающую техническим требованиям. Далеко не все потребители могут на взгляд определить качество натяжного полотна. К тому же образцы и готовые потолки, за которые уже отданы немалые деньги, подчас отличаются друг от друга, как небо и земля .
Поэтому прежде чем заказывать подобную услугу, необходимо потребовать у продавца все необходимые документы: сертификаты качества, лицензию на производство работ и т.п. Но даже если все они в полном порядке, необходимо заключить договор на установку потолка.
Каждая уважающая себя фирма предоставляет все документы даже без требования заказчика, в том числе и типовой договор (см. ). Если же этого не происходит, или в ответ на вашу просьбу предъявляются лишь копии документов, это уже повод отказаться от сотрудничества.
Что же касается самого договора, то в нем кроме прав и обязанностей сторон учитываются все те моменты, которые обезопасят вас от многих неприятностей . Например, от оплаты непонятных дополнительных услуг, от расходов на ремонт при некачественной установке потолка и т.д.
Имея на руках этот документ, вы вправе требовать от исполнителя выполнения всех указанных в нем пунктов. Без договора вы даже не сможете доказать, что именно эта фирма оказывала вам услугу.
Совет. Если при первом же звонке в фирму, занимающуюся натяжными потолками, вам предлагают привезти бланк договора домой, не соглашайтесь. Вы должны убедиться, что у фирмы есть свой офис, адрес которого, а также юридический адрес, указаны в договоре верно. В противном случае вы рискуете нарваться на мошенников.
При заключении договора часто бывает так, что люди подписывают его, не читая. И только потом, дома, обнаруживают, что какие-то пункты их не устраивают, а какие-то вообще не включены в документ.
Чтобы этого не произошло, перед походом в фирму изучите в Интернете любой образец договора и подумайте, что бы вы ещё хотели в него включить.
Чтобы вам было легче ориентироваться в этом вопросе, расскажем о тех разделах, которые обязательно должны быть в любом договоре.
В обязанности заказчика входит:
Однако если результат работы вас не устраивает, вы имеете право отказаться от приемки в письменной форме с указанием причин.
Обязанности исполнителя:
Исполнитель имеет право по соглашению с заказчиком сдать работу раньше условленного срока. А если дефекты произошли по вине заказчика из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации натяжного потолка – требовать с него оплату за ремонт.
В этом разделе договора оговариваются такие моменты, как размер предоплаты, сроки окончательных расчетов, сумма работ по договору (см. ).
Любой типовой договор должен содержать этот раздел. В нем перечисляются те обстоятельства, которые полностью или частично освобождают стороны от ответственности за невыполнение своих обязательств.
Это могут быть природные катаклизмы (наводнение, землетрясение), техногенные катастрофы, а также новые постановления или законы, которые препятствуют выполнению одной из сторон своих обязательств .
В этом же разделе оговариваются сроки выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, на которые они могут быть отодвинуты.
Это один из основных разделов договора, который обязывает обе стороны соблюдать определенные технические условия.
Если фирма занимается только установкой натяжных потолков, то могут быть предъявлены следующие требования, согласно которым заказчик обязан:
Для справки. Соблюдение этого требования обязательно, так как если вы внесете любые изменения в планировку, готовое натяжное полотно будет невозможно установить в помещении. Либо оно будет провисать. В этом случае доработка и переделка оплачивается заказчиком, а исполнитель не несет ответственности. Поэтому все строительные работы (кроме чистовых) должны быть закончены до составления чертежей потолков.
Этот раздел может содержать ещё множество пунктов, касающихся, например, согласования типов светильников, прочности стен и конструкций, к которым будет крепиться потолок, допустимой величины провиса полотна и т.д.
Достаточно изучить любой образец договора на установку в соответствии с действующим законодательством РФ, чтобы знать, какие разделы должны быть в нем непременно.
Это:
Что касается последнего раздела, то заказчику следует обратить на него особое внимание до момента подписания и убедиться, что адрес фирмы и ФИО руководителя совпадают с действительными.
Как правило, к данному договору прилагается дополнительное соглашение, в которое входят чертежи полотков, расчеты их площади и стоимости работ, указание вида и цвета натяжного полотна, количества и направления швов и т.п.
Все эти данные заносятся в спецификацию.
Тут же в дополнительном соглашении оговариваются дополнительные работы, которые должен произвести исполнитель. Это может быть устройство электрической разводки, работ по установке конструкций для многоуровневых потолков, и даже уборка мусора по окончании монтажа потолка.
Заключая договор на натяжные потолки, необходимо четко знать, что вы хотите получить от исполнителя. Все свои требования нужно включить в этот документ. Только в этом случае вы сможете добиться исполнения этих требований в полном объеме и обезопасите себя от мошенников и форс-мажорных обстоятельств.
